最新公告:欢迎光临本公司网站!
新闻动态

地址:广东省广州市天河区88号

电话:400-123-4567

传真:+86-123-4567

手机:13988999988

邮箱:admin@baidu.com

新闻动态

当前位置:利来国际娱乐网站 > 新闻动态 >

同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(

文章来源:未知 更新时间:2018-11-19 17:33

  原公告项目名称:南宁市良庆区龙堤幼儿园建设工程项目设计-采购-施工(EPC)工程总承包招标公告

  南宁市良庆区龙堤幼儿园建设工程项目设计-采购-施工(EPC)(项目编号:ZXHTZB1804ZB01B281A)招标文件做如下更改:

  一、(1)招标文件P1页,第一章招标公告,删除“2.2.2.1协助招标人办理项目报建报批手续,包含但不限于以下内容:方案设计报批;初步设计报批;地质灾害审批;抗震设防审批;建筑防雷设计审批;人防设计审批;消防设计审批;变配电工程设计审批;施工图审查登记备案;质量安全监督登记备案;施工许可证;建设工程规划许可证;市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放等开工前一系列手续。上述工作所涉及到的咨询费、服务费、报告编制费由中标人支付,行政收费等涉及政府部门规定的相关费用均由招标人支付。”

  招标范围:可行性研究报告批复后阶段:在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告对建设红线范围内进行工程设计、施工及采购的工程总承包内容招标。

  1、设计内容:可行性研究报告批复后阶段,在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告对建设红线范围内进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工及采购的工程。

  2、总承包内容招标(建设红线范围内的设计、采购、施工直至竣工调试验收、试运行合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包),具体为(包含但不限于以下内容):

  2.1协助招标人办理项目报建报批手续,包含但不限于以下内容:方案设计报批;初步设计报批;

  地质灾害审批;抗震设防审批;建筑防雷设计审批;人防设计审批;消防设计审批;变配电工程设计审批;施工图审查登记备案;质量安全监督登记备案;施工许可证;建设工程规划许可证;市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放等开工前一系列手续。上述工作所涉及到的咨询费、服务费、报告编制费由中标人支付,行政收费等涉及政府部门规定的相关费用均由招标人支付。

  2.2设计内容:包括方案设计、初步设计、施工图设计,设计必须经过招标人同意,且施工图审图完成后由招标人报良庆区财政评审中心委托第三方编制预算和审核。经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任。

  (1)总平设计[室外景观、总平给排水、总平电气、道路、路灯、绿化、管网及亮化、消防流线)建筑设计(含平面设计、立面设计、剖面设计等);

  (5)电气工程设计(变、配、发电系统;照明配电系统;防雷接地系统;火灾自动报警系统;电视、电话、宽带系统等);要求动力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷及安全防护系统、火灾自动报警系统等达到相关标准及供电部门等主管部门要求;

  (7)消防设计[含建筑消防;电气消防(包含电源、应急照明、导线选择及敷设方式、火灾自动报警

  及消防联动系统、防火剩余电流动作报警系统、消防设备电源监控系统);给排水消防(包含室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等);防排烟系统及防火设计];

  (9)智能化系统设计[含信息设施系统设计(包含综合布线系统、计算机网络系统、通讯系统、无线对讲系统、有线电视系统);安全技术防范系统设计(包含入侵报警系统、出入口管理系统、智能一卡通系统);信息化应用系统设计];

  (10)变配电工程设计(如果供电局要求校区新增一路高压进线,则需包含市政变电所或开闭所至校区中心配电房的高压配电外线工程的设计),变配电工程的设计图纸需通过供电局的审核后才能施工。如供电局要求变配电设计必须由具有电力行业专业资质的设计单位设计,则该部分费用由中标人支付;

  (11)节能设计(含建筑节能、电气节能、给排水节、暖通空调节能及节能评估报告书编制等);

  2.5全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系。

  (1)整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;

  (3)协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收,并完成工程竣工验收备案手续。

  2.7工程试运行,整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

  1、设计内容:可行性研究报告批复后阶段,在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告对建设红线范围内进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工及采购的工程。

  2、总承包内容招标(建设红线范围内的设计、采购、施工直至竣工调试验收、试运行合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包),具体为(包含但不限于以下内容):

  2.1设计内容:包括方案设计、初步设计、施工图设计,设计必须经过招标人同意,且施工图审图完成后由招标人报良庆区财政评审中心委托第三方编制预算和审核。经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任。

  (1)总平设计[室外景观、总平给排水、总平电气、道路、路灯、绿化、管网及亮化、消防流线)建筑设计(含平面设计、立面设计、剖面设计等);

  (5)电气工程设计(变、配、发电系统;照明配电系统;防雷接地系统;火灾自动报警系统;电视、电话、宽带系统等);要求动力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷及安全防护系统、火灾自动报警系统等达到相关标准及供电部门等主管部门要求;

  (7)消防设计[含建筑消防;电气消防(包含电源、应急照明、导线选择及敷设方式、火灾自动报警

  及消防联动系统、防火剩余电流动作报警系统、消防设备电源监控系统);给排水消防(包含室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等);防排烟系统及防火设计];

  (9)智能化系统设计[含信息设施系统设计(包含综合布线系统、计算机网络系统、通讯系统、无线对讲系统、有线电视系统);安全技术防范系统设计(包含入侵报警系统、出入口管理系统、智能一卡通系统);信息化应用系统设计];

  (10)变配电工程设计(如果供电局要求校区新增一路高压进线,则需包含市政变电所或开闭所至校区中心配电房的高压配电外线工程的设计),变配电工程的设计图纸需通过供电局的审核后才能施工。如供电局要求变配电设计必须由具有电力行业专业资质的设计单位设计,则该部分费用由中标人支付;

  (11)节能设计(含建筑节能、电气节能、给排水节、暖通空调节能及节能评估报告书编制等);

  2.4全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系。

  (1)整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;

  (3)协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收,并完成工程竣工验收备案手续。

  2.6工程试运行,整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得10分,具备建筑工程施工总承包二级资质的得7分,具备建筑工程施工总承包三级资质的得4分。此项满分10分。

  (2)企业管理体系及诉讼等情况:具备ISO质量管理体系认证的得5 分。此项满分5分。(此项由牵头人提供)

  投标人近三年(诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年)发生有关建设工程类质量、履约等诉讼的,扣1分。

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得10分,具备建筑工程施工总承包二级资质的得7分,具备建筑工程施工总承包三级资质的得4分。此项满分10分。

  (2)企业管理体系及诉讼等情况:具备ISO质量管理体系认证的得5 分。此项满分5分。(此项由牵头人提供)

  主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求,各目标切实是否可行,科学合理进行评定。

  根据实施要点,包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点,切合实际,先进可行,具有可操作性进行评定。

  根据管理目标是否明确,切合实际,先进可行,具有可操作性。包括:合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等进行评定。

  协调配合计划切合实际,满足项目实施需要,协调配合计划的可操作性等进行评。

  主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求,各目标切实是否可行,科学合理进行评定。

  根据实施要点,包括勘察设计实施要点、采购实施要点、施工实施要点、试运行实施要点等。结合本项目特点,切合实际,先进可行,具有可操作性进行评定。

  根据管理目标是否明确,切合实际,先进可行,具有可操作性。包括:合同管理要点、资源管理要点、质量控制要点、进度控制要点、费用估算及控制要点、安全管理要点、职业健康管理要点、环境管理要点、沟通和协调管理要点、财务管理要点、风险管理要点、文件及信息管理要点、报告制度等进行评定。

  协调配合计划切合实际,满足项目实施需要,协调配合计划的可操作性等进行评。

  (一)获奖情况【备注:同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。】:

  (2)企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地” 的每个得10分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (3)企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地),省级建筑装饰工程优质奖的每个得8分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年。

  (4)企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的每个得6分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年。

  (5)企业主编或参编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的每个得4分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (6)企业主编或参编或主持完成省级建设工法、省级标准的每个得2分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过二年。

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得1分;具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得0.5分,此项满分1分。凯发娱乐平台

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得1分;具备建筑工程施工总承包二级资质的得0.8分;具备建筑工程施工总承包三级资质的得0.5分。此项满分1分。

  (三)企业管理体系:具备质量管理体系认证的得1分;此项满分1分(此项由牵头人提供)

  (一)获奖情况【备注:同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。】:

  2、(1)企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖” 的每个得10分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (2)企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地” 的每个得10分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (3)企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地),省级建筑装饰工程优质奖的每个得8分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年。

  (4)企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的每个得6分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年。

  (5)企业主编或参编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的每个得4分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (6)企业主编或参编或主持完成省级建设工法、省级标准的每个得2分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过二年。

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得1分;具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得0.5分,此项满分1分。

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得1分;具备建筑工程施工总承包二级资质的得0.8分;具备建筑工程施工总承包三级资质的得0.5分。此项满分1分。

  (三)企业管理体系:具备质量管理体系认证的得1分;此项满分1分(此项由牵头人提供)

  主要内容:设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。

  (1)投标人对本项目规划建设条件的熟悉程度,对项目规划建设条件分析论述深入程度,是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施;评分差得0~0.6分,良得0.7~1.2 分,优得1.3~2.0 分。

  (2)提出的设计构想及建议的针对性,方案的特点及可实施性进行评分。评分差得0~0.6分,良得0.7~1.2 分,优得1.3~2.0 分。

  (3)竖向设计合理的合理程度评分差得0~0.6分,良得0.7~1.2 分,优得1.3~2.0 分。

  成果要求:总平面图及相关的分析、造型设计等,包括总平面图、构思分析图、交通流线分析图、景观意向或分析图、效果或意象图。

  (1)投标人设计方案中总平面布局的合理性,利用土地的合理性,布局是否合理;评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (2)是否考虑到项目未来的使用需求,与周边环境协调景观美化程度;评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (3)是否满足交通流线及开口要求,是否满足消防间距要求;评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (4)海绵城市、绿色建筑及图纸的完整性的完整性。评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  成果要求:单体建筑主要平面图或意向图,包括平面或意向图、造型方案效果或意向图等。

  (1)投标人设计方案中建筑形象是否丰富和具有特点;评分差得0~1.2分,良得1.3~2.4分,优得2.5~4.0 分。

  (2)布局是否符合拟定发包人要求,功能分区是否明确,功能房间面积配置合理,是否考虑到项目未来的使用需求;评分差得0~1.2分,良得1.3~2.4分,优得2.5~4.0 分。

  (3)图纸的完整性。评分差得0~1.2分,良得1.3~2.4分,优得2.5~4.0 分。

  主要内容:设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。

  (1)投标人对本项目规划建设条件的熟悉程度,对项目规划建设条件分析论述深入程度,是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施;评分差得0~0.2分,良得0.3~0.5 分,优得0.6~1.0 分。

  (2)提出的设计构想及建议的针对性,d88尊龙,方案的特点及可实施性进行评分。评分差得0~0.2分,良得0.3~0.5 分,优得0.6~1.0 分。

  (3)竖向设计合理的合理程度评分差得0~0.2分,良得0.3~0.5 分,优得0.6~1.0 分。

  成果要求:总平面图及相关的分析、造型设计等,包括总平面图、构思分析图、交通流线分析图、景观意向或分析图、效果或意象图。

  (1)投标人设计方案中总平面布局的合理性,利用土地的合理性,布局是否合理;评分差得0~0.6分,良得0.7~1.4分,优得1.5~2.0 分。

  (2)是否考虑到项目未来的使用需求,与周边环境协调景观美化程度;评分差得0~0.6分,良得0.7~1.4分,优得1.5~2.0 分。

  (3)是否满足交通流线及开口要求,是否满足消防间距要求;评分差得0~0.4分,良得0.5~0.9分,优得1.0~1.5 分。

  (4)海绵城市、绿色建筑及图纸的完整性的完整性。评分差得0~0.4分,良得0.5~0.9分,优得1.0~1.5 分。

  成果要求:单体建筑主要平面图或意向图,包括平面或意向图、造型方案效果或意向图等。

  (1)投标人设计方案中建筑形象是否丰富和具有特点;评分差得0~2.0分,良得2.1~5.0分,优得5.1~7.0 分。

  (2)布局是否符合拟定发包人要求,功能分区是否明确,功能房间面积配置合理,是否考虑到项目未来的使用需求;评分差得0~2.0分,良得2.1~5.0分,优得5.1~7.0 分。

  (3)图纸的完整性。评分差得0~2.0分,良得2.1~4.0分,优得4.1~6.0 分。

  天。”更改为“1.1.38工期:为230天,其中设计工期50天,施工工期180天。”

  删除“双方在施工图审图完成施工图预算或工程量清单送审后15天内限期进行施工图预算核对,承包人按招标文件约定计价依据和计价规范分阶段计取报送发包人或财审部门。承包人按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(如有,包括设备型号、规格、品牌等指标),发包人或财审部门收到之日起60天内按招标文件及合同约定评审并通知承包人核对,经评审后的总承包费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标价/工程最高投标限价)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际合同总价,除招标文件或工程总承包合同约定的调价原则外,实际合同总价或综合单价一般不予调整。(主要材料设备清单仅列出合同范围内可能涉及到的主要材料、设备、专业工程、具体的品牌和档次由招标人根据项目需求和所批复的项目投资在施工图预算报审核对时确定,之后发包人不得在履约过程干涉采购价格要求承包人再优惠。)逾期不评审的视为确认。)”

  五、P144页,14.1.1.2 :“(1)设计费、设备采购费均采用固定单价合同形式。实际支付的设计费用=以初步设计批准的规定计列的各项工程投资为计费额、参照计价格[2002]10号《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》的收费标准为依据进行报价。报价不得高于本项目设计控制价91.83万元。设备采购费为固定报价,设备采购费由本工程总承包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(包括设备型号、规格、品牌等指标),经评审后的设备采购费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际设备合同总价。(2)本合同施工费采用固定单价合同形式。发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,经评审后的总承包费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际合同总价。合同固定单价按照审定的工程的预算单价(在初步设计概算批复后审定)按中标下浮系数下浮后,包干使用。其计算式为:合同固定单价=经良庆区财政评审部门对本次总承包范围项目的相应的预算审核单价×(1-中标人的投标报价下浮系数)。”

  “(1)设备采购费为固定报价,设备采购费由本工程发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(包括设备型号、规格、品牌等指标)。涉及货物和服务采购的按《中华人民共和国法》及其实施条例等法律法规执行,招标中标结果作为结算审核的依据。(2)本合同施工费采用固定总价合同形式。发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,经评审后的总承包费用(不含货物和服务的费用)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)作为施工部分项目的实际合同总价。合同固定单价按照审定的工程的预算单价(在初步设计概算批复后审定)按中标下浮系数下浮后,包干使用。其计算式为:合同固定单价=经良庆区财政评审部门对本次总承包范围项目的相应的预算审核单价×(1-中标人的投标报价下浮系数)。”

  (3)评审后总承包费用(不含货物和服务的费用)乘以中标下浮系数后的数额与货物和服务采购招标中标结果合计即为实际合同价。

  “? 承包人提交履约保函的格式、金额和时间:金额为合同价款的5%。履约保证金的形式:可以银行保函、现金、工程担保或保证保险等形式。

  履约保证金的缴纳方式:在收到中标通知书后,中标人须在15个工作日内向招标人提交履约保证金,履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。”

  “2.2.2.1协助招标人办理项目报建报批手续,包含但不限于以下内容:方案设计报批;初步设计报批;地质灾害审批;抗震设防审批;建筑防雷设计审批;人防设计审批;消防设计审批;变配电工程设计审批;施工图审查登记备案;质量安全监督登记备案;施工许可证;建设工程规划许可证;市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放等开工前一系列手续。上述工作所涉及到的咨询费、服务费、报告编制费由中标人支付,行政收费等涉及政府部门规定的相关费用均由招标人支付。”

  招标范围:可行性研究报告批复后阶段:在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告对建设红线范围内进行工程设计、施工及采购的工程总承包内容招标。

  2、总承包内容招标(建设红线范围内的设计、采购、施工直至竣工调试验收、试运行合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作的总承包),具体为(包含但不限于以下内容):

  2.1协助招标人办理项目报建报批手续,包含但不限于以下内容:方案设计报批;初步设计报批;

  地质灾害审批;抗震设防审批;建筑防雷设计审批;人防设计审批;消防设计审批;变配电工程设计审批;施工图审查登记备案;质量安全监督登记备案;施工许可证;建设工程规划许可证;市政排污、噪音排放、建筑垃圾排放等开工前一系列手续。上述工作所涉及到的咨询费、服务费、报告编制费由中标人支付,行政收费等涉及政府部门规定的相关费用均由招标人支付。

  2.2设计内容:包括方案设计、初步设计、施工图设计,设计必须经过招标人同意,且施工图审图完成后由招标人报良庆区财政评审中心委托第三方编制预算和审核。经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任。

  (1)总平设计[室外景观、总平给排水、总平电气、道路、路灯、绿化、管网及亮化、消防流线)建筑设计(含平面设计、立面设计、剖面设计等);

  (5)电气工程设计(变、配、发电系统;照明配电系统;防雷接地系统;火灾自动报警系统;电视、电话、宽带系统等);要求动力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷及安全防护系统、火灾自动报警系统等达到相关标准及供电部门等主管部门要求;

  (7)消防设计[含建筑消防;电气消防(包含电源、应急照明、导线选择及敷设方式、火灾自动报警

  及消防联动系统、防火剩余电流动作报警系统、消防设备电源监控系统);给排水消防(包含室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等);防排烟系统及防火设计];

  (9)智能化系统设计[含信息设施系统设计(包含综合布线系统、计算机网络系统、通讯系统、无线对讲系统、有线电视系统);安全技术防范系统设计(包含入侵报警系统、出入口管理系统、智能一卡通系统);信息化应用系统设计];

  (10)变配电工程设计(如果供电局要求校区新增一路高压进线,则需包含市政变电所或开闭所至校区中心配电房的高压配电外线工程的设计),变配电工程的设计图纸需通过供电局的审核后才能施工。如供电局要求变配电设计必须由具有电力行业专业资质的设计单位设计,则该部分费用由中标人支付;

  (11)节能设计(含建筑节能、电气节能、给排水节、暖通空调节能及节能评估报告书编制等);

  2.5全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系。

  (1)整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;

  (3)协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收,并完成工程竣工验收备案手续。

  2.7工程试运行,整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

  1、设计内容:可行性研究报告批复后阶段,在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告对建设红线范围内进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工及采购的工程。

  2.1设计内容:包括方案设计、初步设计、施工图设计,设计必须经过招标人同意,且施工图审图完成后由招标人报良庆区财政评审中心委托第三方编制预算和审核。经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任。

  (1)总平设计[室外景观、总平给排水、总平电气、道路、路灯、绿化、管网及亮化、消防流线)建筑设计(含平面设计、立面设计、剖面设计等);

  (5)电气工程设计(变、配、发电系统;照明配电系统;防雷接地系统;火灾自动报警系统;电视、电话、宽带系统等);要求动力配电系统、照明配电系统、建筑物防雷及安全防护系统、火灾自动报警系统等达到相关标准及供电部门等主管部门要求;

  (7)消防设计[含建筑消防;电气消防(包含电源、应急照明、导线选择及敷设方式、火灾自动报警

  及消防联动系统、防火剩余电流动作报警系统、消防设备电源监控系统);给排水消防(包含室内外消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置等);防排烟系统及防火设计];

  (9)智能化系统设计[含信息设施系统设计(包含综合布线系统、计算机网络系统、通讯系统、无线对讲系统、有线电视系统);安全技术防范系统设计(包含入侵报警系统、出入口管理系统、智能一卡通系统);信息化应用系统设计];

  (10)变配电工程设计(如果供电局要求校区新增一路高压进线,则需包含市政变电所或开闭所至校区中心配电房的高压配电外线工程的设计),变配电工程的设计图纸需通过供电局的审核后才能施工。如供电局要求变配电设计必须由具有电力行业专业资质的设计单位设计,则该部分费用由中标人支付;

  (11)节能设计(含建筑节能、电气节能、给排水节、暖通空调节能及节能评估报告书编制等);

  2.4全过程项目管理。对工程的投资、质量、进度及安全文明施工进行控制,对工程的合同、信息进行管理,按相关备案及质监部门要求收集、整理、归档所有工程建设资料,并协调有关参建各方及相关单位的关系。

  (1)整理竣工验收备案资料,完成全部单项验收,协助招标人完成竣工验收工作;

  (3)协助招标人办理人防、消防工程验收、环保验收、基建档案验收,并完成工程竣工验收备案手续。

  2.6工程试运行,整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程。质保期工作按建设部有关规定执行。

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得10分,具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得7分;此项满分10分。施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得10分,具备建筑工程施工总承包二级资质的得7分,具备建筑工程施工总承包三级资质的得4分。此项满分10分。

  投标人近三年(诉讼及仲裁判决时间至投标截止时间止不超过三年)发生有关建设工程类质量、履约等诉讼的,扣1分。

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得10分,具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得7分;此项满分10分。施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得10分,具备建筑工程施工总承包二级资质的得7分,具备建筑工程施工总承包三级资质的得4分。此项满分10分。

  主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求,各目标切实是否可行,科学合理进行评定。

  主要结合投标人提供的总体实施方案是否能够满足本项目的总体建设要求,各目标切实是否可行,科学合理进行评定。

  (一)获奖情况【备注:同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。】:

  (2)企业承建或完成的工程获得“国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、国家AAA级安全文明标准化工地” 的每个得10分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (4)企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的每个得6分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年。

  (5)企业主编或参编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的每个得4分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (6)企业主编或参编或主持完成省级建设工法、省级标准的每个得2分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过二年。

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得1分;具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得0.5分,此项满分1分。

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得1分;具备建筑工程施工总承包二级资质的得0.8分;具备建筑工程施工总承包三级资质的得0.5分。此项满分1分。

  (三)企业管理体系:具备质量管理体系认证的得1分;此项满分1分(此项由牵头人提供)

  (一)获奖情况【备注:同一工程项目同类型的奖项,以最高奖项计分,不重复计分。】:

  2、(1)企业完成的工程获得“广西壮族自治区主席质量奖、中国建设工程鲁班奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑土木工程大奖” 的每个得10分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (3)企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地),省级建筑装饰工程优质奖的每个得8分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年。

  (4)企业承建或完成的工程获得设区城市级工程质量或安全文明工地奖(建筑施工安全文明标准化工地)的每个得6分,从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过一年。

  (5)企业主编或参编或主持完成国家级建设工法、国家或行业标准的每个得4分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过三年。

  (6)企业主编或参编或主持完成省级建设工法、省级标准的每个得2分,从获奖证书颁发或标准发布之日起至投标截止之日止不超过二年。

  

  设计资质:具备工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)工程设计甲级资质的得1分;具备建筑行业(建筑工程)工程设计乙级资质的得0.5分,此项满分1分。

  施工资质:具备建筑工程施工总承包一级及以上资质的得1分;具备建筑工程施工总承包二级资质的得0.8分;具备建筑工程施工总承包三级资质的得0.5分。此项满分1分。

  (三)企业管理体系:具备质量管理体系认证的得1分;此项满分1分(此项由牵头人提供)

  ?设计标评分标准(适用可行性研究报告完成后方案设计完成前以方案设计投标)(满分30分)

  主要内容:设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。

  (1)投标人对本项目规划建设条件的熟悉程度,对项目规划建设条件分析论述深入程度,是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施;评分差得0~0.6分,良得0.7~1.2 分,优得1.3~2.0 分。

  (3)竖向设计合理的合理程度评分差得0~0.6分,良得0.7~1.2 分,优得1.3~2.0 分。

  (1)投标人设计方案中总平面布局的合理性,利用土地的合理性,布局是否合理;评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (3)是否满足交通流线及开口要求,是否满足消防间距要求;评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (4)海绵城市、绿色建筑及图纸的完整性的完整性。评分差得0~1分,良得1..1~2.0分,优得2.1~3.0 分。

  (1)投标人设计方案中建筑形象是否丰富和具有特点;评分差得0~1.2分,良得1.3~2.4分,优得2.5~4.0 分。

  (3)图纸的完整性。评分差得0~1.2分,良得1.3~2.4分,优得2.5~4.0 分。

  ?设计标评分标准(适用可行性研究报告完成后方案设计完成前以方案设计投标)(满分30分)

  主要内容:设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明、建筑节能设计说明等。

  (1)投标人对本项目规划建设条件的熟悉程度,对项目规划建设条件分析论述深入程度,是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施;评分差得0~0.2分,良得0.3~0.5 分,优得0.6~1.0 分。

  (3)竖向设计合理的合理程度评分差得0~0.2分,良得0.3~0.5 分,优得0.6~1.0 分。

  (1)投标人设计方案中总平面布局的合理性,利用土地的合理性,布局是否合理;评分差得0~0.6分,良得0.7~1.4分,优得1.5~2.0 分。

  (3)是否满足交通流线及开口要求,是否满足消防间距要求;评分差得0~0.4分,良得0.5~0.9分,优得1.0~1.5 分。

  (4)海绵城市、绿色建筑及图纸的完整性的完整性。评分差得0~0.4分,良得0.5~0.9分,优得1.0~1.5 分。

  (1)投标人设计方案中建筑形象是否丰富和具有特点;评分差得0~2.0分,良得2.1~5.0分,优得5.1~7.0 分。

  (3)图纸的完整性。评分差得0~2.0分,良得2.1~4.0分,优得4.1~6.0 分。

  天,施工工期180天。”四、P144页, 14.1.1.2:删除“双方在施工图审图完成施工图预算或工程量清单送审后15天内限期进行施工图预算核对,承包人按招标文件约定计价依据和计价规范分阶段计取报送发包人或财审部门。承包人按财政投资评审要求送财政部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(如有,包括设备型号、规格、品牌等指标),发包人或财审部门收到之日起60天内按招标文件及合同约定评审并通知承包人核对,经评审后的总承包费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标价/工程最高投标限价)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际合同总价,除招标文件或工程总承包合同约定的调价原则外,实际合同总价或综合单价一般不予调整。(主要材料设备清单仅列出合同范围内可能涉及到的主要材料、设备、专业工程、具体的品牌和档次由招标人根据项目需求和所批复的项目投资在施工图预算报审核对时确定,之后发包人不得在履约过程干涉采购价格要求承包人再优惠。)逾期不评审的视为确认。)”

  五、P144页,14.1.1.2 :“(1)设计费、设备采购费均采用固定单价合同形式。实际支付的设计费用=以初步设计批准的规定计列的各项工程投资为计费额、参照计价格[2002]10号《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》的收费标准为依据进行报价。报价不得高于本项目设计控制价91.83万元。设备采购费为固定报价,设备采购费由本工程总承包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(包括设备型号、规格、品牌等指标),经评审后的设备采购费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际设备合同总价。

  (2)本合同施工费采用固定单价合同形式。发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,经评审后的总承包费用(即各单项费用之和)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)后的总额与中标价格比较,低者作为工程总承包项目的实际合同总价。合同固定单价按照审定的工程的预算单价(在初步设计概算批复后审定)按中标下浮系数下浮后,包干使用。其计算式为:合同固定单价=经良庆区财政评审部门对本次总承包范围项目的相应的预算审核单价×(1-中标人的投标报价下浮系数)。”

  “(1)设备采购费为固定报价,设备采购费由本工程发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,同时报审合同范围内的工程大宗设备采购材料(包括设备型号、规格、品牌等指标)。涉及货物和服务采购的按《中华人民共和国法》及其实施条例等法律法规执行,招标中标结果作为结算审核的依据。

  (2)本合同施工费采用固定总价合同形式。发包单位完成施工图审查后,按财政投资评审要求送良庆区财政评审部门进行工程施工图预算评审,经评审后的总承包费用(不含货物和服务的费用)乘以中标下浮系数(中标报价除以控制价得出)作为施工部分项目的实际合同总价。合同固定单价按照审定的工程的预算单价(在初步设计概算批复后审定)按中标下浮系数下浮后,包干使用。其计算式为:合同固定单价=经良庆区财政评审部门对本次总承包范围项目的相应的预算审核单价×(1-中标人的投标报价下浮系数)。”

  (3)评审后总承包费用(不含货物和服务的费用)乘以中标下浮系数后的数额与货物和服务采购招标中标结果合计即为实际合同价。

  履约保证金的缴纳方式:在收到中标通知书后,中标人须在15个工作日内向招标人提交履约保证金,履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。”

  本网发布内容凡注明来源为政府采购信息网/政府采购信息报的,表明“政府采购信息网/政府采购信息报”拥有其版权或已获得授权,内容形式包括但不限于文字、图片、音频、视频等。如需转载请注明来源于政府采购信息网/政府采购信息报,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。

  其他来源稿件,本网已标明出处及作者,转载仅为信息分享,如涉及版权等问题,请相关权益人及时与我们联系。

  上一篇:烟台市建筑节能与房地产开发综合管理办公室卧龙中路东段新建工程及楚秀东路北段道路交通设施工程更正公告

地址:广东省广州市天河区88号电话:400-123-4567传真:+86-123-4567

版权所有:Copyright © 2018-2020 利来国际娱乐网站_利来国际娱乐平台入口_w66利来 版权所有技术支持:织梦58ICP备案编号: